疫情期间工期延误,市场材料、人工成本大幅上涨或紧缺,怎样应对
烟雨过客
精选回答
承包人对发包人承包人应及时向发包人书面确认延期事实,办理停工复工。重新制定施工组织计划并提交监理和发包人确认,重新商定新的工期安排。发包人对于不可抗力事由导致的材料人工费用上涨予以补偿承包人。发生疫情期间,材料和人工费用成本涨幅较大,能否对原施工合同约定价格进行调增,区分以下情形:有约定调价条款 原施工合同中对发生疫情作为不可抗力可调价格有明确约定的,从约定调价。没有约定或约定不明的原施工合同没有调价约定,如为固定价不可调、定额计价或调价约定不明的,建议可依据情势变更主张变更合同条款,变更约定计价并书面明确。或根据不可抗力,将该部分材料人工费用上涨作为损失,向发包人进行主张。承包人对下游材料方、劳务方及时通知停复工和变更后的施工组织计划,落实材料、机械、人工进场时间,避免不必要的停窝工损失,对下游材料人工上涨予以协商确认合理价格,如下游合同无不可抗力事由的调价条款或过分高于合理价格,无法协商一致的。对于不能实现合同目的,影响根本履行的,可解除合同。对于可以继续履行但显失公平的,可根据情势变更要求变更合同。向法院请求按照公平原则补偿差价。
【法律依据】
依据《最高人民法院关于适用<中华人民共和国合同法>若干问题的解释(二)》第26条,情势变更规则是指合同成立之时,作为合同关系赖以存在的客观基础和外界环境发生了不可归责于合同当事人的根本性变化,使一方当事人处于极为不利的境地,如果继续坚持履行合同,将会给该方当事人带来极大的困难,造成显失公平的后果,而有悖于公平诚信原则,此时允许处于不利的一方寻求法律救济,对合同条款适当进行调整的制度。
寒光竹影 2024-02-20 15:28:29
相关推荐
提高生物成绩的方法是什么 窍门有哪些
即通过分析教材,找出要点,将知识简化成有规律的几个字来帮助生物知识记忆。例如DNA的分子结构可简化为“五四三二一”,即五种基本元素、四种基本单位、每种基本单位有三种基本物质、很多基本单位形成两条脱氧核酸链、成为...
展开详情艺术生什么时候集训好 有必要去集训吗
艺术生集训指的是艺术类学生在完成学业水平测试之后,由学校或自己向学校申请,暂时停掉学校的文化课,到专业的艺术培训学校进行封闭式训练,直到校考结束。美术生集训时间美术生集训,通常从高二下学期开始,5月份开始报名,...
展开详情艺术生集训注意事项有哪些 需要注意什么
艺术生在集训的时候也要同步文化课学习,夯实文化基础。考生在专业课集训期间,文化课千万不要丢,专业课和文化课的学习一定要兼顾。艺术生集训的注意事项一定要选择一个靠谱的培训学校。因为一个好的培训学校,懂得怎么以最快...
展开详情艺考生集训注意事项 有什么要了解知道的
艺术生集训不要忽略了文化课,作为艺术生必须要做到文化课和专业课双赢,才能被心中理想大学录取,在这期间需要付出很大的努力。文化课也是非常重要的,不要忽略文化课,要一直学习专业课。艺考生集训注意什么学会针对性强化技...
展开详情投档会参考学考成绩吗 学考成绩有什么用
将成绩符合的学生的档案投给招生院校。这就是投档,投档不参考于学生的其他条件,只参考他的总成绩和志愿。而根据学校的调档比例省教育考试院确定他的投档比例,只要学生的档案被投档,决定他是否被录取的因素就会包含他的学考...
展开详情